发包人:________
设计人:________
发包人委托设计人承担________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订:
1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容:
2.1 工程名称:________
2.2 设计阶段及内容:________
2.3 估算设计面积:________
2.4 设计成果要求:________
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
||-|-|
| | | | | |
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
||-|-|
| | | | | |
第五条 本合同设计收费估算为________元人民币。设计费支付进度下表。
| 付费次序 | 占总设计费比例% | 付费额(元) | 付费时间(由设计开始日起算) |
|-|--|
| 第一次付费 | 20%定金 | ________ | 本合同签订后三日内 |
| 第二次付费 | ________ | ________ | ________ |
| 第三次付费 | ________ | ________ | ________ |
| 第四次付费 | ________ | ________ | 提交最后设计成果后三日内 |
第六条 双方责任
6.1 发包人责任:
6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
6.1.3 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作、生活及交通等方便条件。
6.2 设计人责任:
6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.2.2 设计人采用的主要技术标准是:________。
6.2.3 设计合理使用年限为________年。
6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
第七条 违约责任
7.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。
7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应付未付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的,根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的________%。
7.4 由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
第八条 其他
8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
8.3 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人配合加工定货时,所需费用由发包人承担。
8.4 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8.5 本合同一式________份,发包人________份,设计人________份。
8.6 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.7 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:________(盖章)
法定代表人:________(签字)
委托代理人:________(签字)
住所:________
邮政编码:________
电话:________
传真:________
开户银行:________
银行帐号:________
设计人名称:________(盖章)
法定代表人:________(签字)
委托代理人:________(签字)
住所:________
邮政编码:________
电话:________
传真:________
开户银行:________
银行帐号:________
签订日期:____年____月____日